检测结算合同范本(共9篇)

更新时间:2023-11-20 12:35:22 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

检测结算合同范本1

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式______份,双方各执______份。

甲方:____________(盖章) 乙 方:____________(盖章)

住 所:__________________ 住 所:__________________

法定代表人:______________ 法定代表人:______________

委托代理人:______________ 委托代理人:______________

开户银行:________________ 开户银行:________________

账号:____________________ 账 号:__________________

邮政编码:________________ 邮政编码:________________

单位电话:________________ 单位电话:________________

传 真:__________________ 传 真:__________________

联系人:__________________ 联系人:__________________

联系人手机:______________ 联系人手机:______________

合同订立时间:________年_______月______日

合同订立地点:______________________________________

甲方:

乙方:

依据《_合同法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。具体条款如下:

第一条:检测内容

1、工程名称:

2、委托内容:包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。

第二条:检测费用和结算

1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费(见附件);

2、检测费用累计达到 万元结算一次,甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清;

3、乙方向甲方提供 4份检验报告(原件)。超出部分按叁元份计。

第三条:双方责任

1、甲方责任

1)负责对见证材料出具相关证明;

2)及时提供建筑材料的试件;

3)及时和乙方进行结算。

2、乙方责任

1)负责到甲方工地现场进行收样,承担由此发生的相关费用;

2)严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测,并保证检测结果的准确、公正;

3)乙方要及时向甲方提供相关的检测报告,报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内;

4)乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。

第四条:违约责任

1、乙方未能及时出具材料检测报告,由此而影响到甲方后续工作的进行,每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚;

2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误,需无偿重新进行试验检验,由此造成甲方的经济损失由乙方承担,由此而产生的.责任由乙方全部承担;

3、甲方收到乙方的结算书后,需进行审核确认并办理相关付款手续,每延误一天按结算额的 %进行处罚。

第五条:争议的解决

双方发生争议时,双方可协商解决,协商不成,双方按以下方式的其中一种予以解决:

1)仲裁机构申请仲裁;

2)向当事人所在地法院起诉。

第六条:本合同未尽事宜,可另行协商,制订补充协议或承诺,补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。

第七条:合同生效

本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后,合同自行解除。

本合同一式 捌 份,甲、乙方各执 肆 份。

甲方(盖章) 乙方(盖章):

地址: 地址:

电话: 电话:

签约代表: 签约代表:

签约日期:

合同编号:____________

甲方:________________________

乙方:________________________

根据《_合同法》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测,经协商一致,签订本合同。

一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测,检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。

二、包干单价:混凝土抽芯检测为_______________元/米,岩石层抽芯检测为______________元/米,完工后,按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。

三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验,对其检验质量负责,并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。

四、提交检测正式报告后_______________天内,甲方一次性支付完工程款。

五、甲方的责任:

1.严格按照国家_技术规范、标准、要求进行施工;

2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;

3.按合同规定支付技术鉴定费。

六、乙方的责任:

1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。

2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并应根据损失程度向发包人支付赔偿金,该赔偿金为实际损失的_____%。

3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。

4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其对有关资料的保密义务。

七、技术情报和资料的保密:

乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。

八、违约责任:

1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。

2.由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告,每逾期一日,应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。

九、争议解决办法:

在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_______________种方式解决:

1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;

2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效,一式_______________份,双方各执_______________份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。

甲方:________________ 乙方:________________

甲方代表:____________ 乙方代表:____________

签约日期:___________年__________月__________日

甲方(委托人):

乙方(检测机构):

检测机构编号:

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:

工程地点:

结构类型:

监督单位:

开工日期:

其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:

见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它:

第九条争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲方:(盖章)甲方:(盖章)住所:住所:

法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:

开户银行:开户银行:账号:账号:

邮政编码:邮政编码:单位电话:单位电话:

传真:传真:联系人:联系人:

联系人手机:联系人手机:

合同订立时间:___年___月___日合同订立地点:

甲方: (以下简称甲方)

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人:

承诺得以全面按时执行。

乙方: ( 以下简称乙方)

地址:

法定代表人:

为了确保消防设施的正常运行,更好地保护国家和人民的生命财产免受火灾的侵害。根据我国有关法律、法规及《陕西省建筑消防设施维护管理规定》等文件的规定,甲、乙双方经友好协商,自愿订立以下合同条款:

一、根据消防设施检测维护管理规定,乙方为甲方 工程进行消防设施检测,甲方应提供所有相关资料,以保证检测工作顺利进行。

二、根据甲方生产安排情况,预先告知乙方及时进行技术检测,甲方应积极配合乙方实施技术检测,乙方对甲方所提代的技术资料数量逐项认真检测,其检测率不得低于甲方所提供数量的国家所规定检测率标准。

三、本消防工程检测按甲方填写申请表的内容,参照物价部门核准的收费标准并经双方协商按 元/㎡收费,总建筑面积 平方米收取检测费人民币 (¥ 元),如申请表内容与实际情况不符,新增部分,按相关规定另行收费。

四、乙方同甲方合同签字生效后,乙方派工程技术人员进入甲方的现场,配合甲方进行技术行业规范指导,严格按消防设施施工规范施工。

五、甲方1﹟2﹟3﹟楼分别竣工后,并经乙方消防设施检测合格,报请省消防总队验收通过。

六、付款方式:

本合同签字生效后,甲方应支付总费用的30℅(即人民币: 元 ) 给乙方,检测报告交付时,甲方应支付总费用的40℅ (即人民币 元)支付乙方,甲方收到验收报告时应同时将剩余款项(即人民币:伍万玖仟捌佰伍拾元整 元 )支付乙方。

七、双方未尽事宜,由双方协商解决。如有不能协调的争执提交西安仲裁委员会进行仲裁。

八、本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份。具有同等法律效力。

九、本合同共计九条,经双方签字、盖章后立即生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

立合同人:

委托方(简称甲方):

(名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)

受托方(简称乙方):

(名称、法定住址、法定代表人、职务、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)

根据《_矿产资源法》、《_合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方接受甲方委托对甲方_____矿的资源核查检测事宜达成如下合同:

检测结算合同范本2

甲方(出租方):

乙方(承租方):

根据《_合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。

第一条 产品编号名称.品牌型号.售价租价等。

第二条 租赁期限:测量仪器的租赁期限暂定自 年 月 日至 年 月 日。 如遇特殊情况,乙方应在归还日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的12小时内归还仪器。如因乙方技术不成熟需暂停租赁,则在悬挂期内甲方可给予免费,但悬挂期不得超过7天。

第三条 租金和租金的交纳期限:

按月计算租金,当月25日甲方凭甲乙双方签字确定的结算单,并开具有效发票,乙方按发票金额进行支付。

第四条 租赁期间租赁仪器的维修保养:

1、 甲乙双方确认租赁关系之时,双方应对仪器的质量、成色共同确认,租赁仪器由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。

2、 因乙方使用不当,导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。

第五条 出租方与承租方的变更。

1. 在租赁期间,甲方如将出租仪器所有权转移给第三方,应通知乙方,征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租,但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。

2. 在租赁期间,乙方可随时终止租赁,缴纳的租金以实际使用时间所属期间支付给甲方;

3. 乙方享有仪器的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件。

第六条 违约责任:

1、 甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

2、 甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

3、 甲乙双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。

4、 甲乙双方一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。甲乙双方一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

第七条 争议的解决方式:甲乙双方可协商解决或到当地仲裁机关申请仲裁,仍不能解决时可诉之于法。

第八条 本合同在规定的租赁期届满前日内,双方如愿意延长租赁期,应重新签订合同。 本合同未尽事宜,一律按《_合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式贰份,合同双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

检测结算合同范本3

工程名称:

委 托 方:

公司监制

根据《_合同法》、《_消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(GA503—20xx)》的规定,就目前甲方建筑工程消防设施检测,经充分协商达成如下协议。

一、检测的内容、形式和要求:

对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测,并出具科学公正的检测报告。

对该工程建筑消防设施的保养维护。

对该工程建筑消防设施的技术咨询。

二、委托方的协作事项:

1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件:

(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。

(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。

(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。

(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测,检测工期为_________天。

三、收费标准:

依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。

1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。

2 系统项目检测列下:

1、火灾自动报警系统。

2、消火栓灭火系统。

3、自动喷淋灭火系统。

4、消防给水系统。

5、消防电源。

6、正压送风系统。

7、机械排烟及通风空调防火系统。

8、应急照明及疏散指示。

9、防火门。

10、防火卷帘及防火隔断。

11、消防电梯。

12、消防通讯。

13、消防广播。

14、气体灭火系统。

15、泡沫灭火系统。

16、其它。

系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。

3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 元。

4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 。

该工程建筑消防设施检测费总计:

小写________________________________________;

大写________________________________________。

四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份,所出具的报告应科学公正,乙方需对报告负责。

五、建筑消防设施检测费支付方式:

本合同签订之日付合同总价款的 %,计 元

进场检测时付总价款的 %,计 元 ,

检测完毕,乙方出具正式书面检测报告,甲方将余款一次结清。

六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告

乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA503-20xx)》,对该工程进行消防检测并出具科学的报告。

七、违约金:

违反本合同约定,按国家合同法的规定,承担违约责任。

争议的解决办法:

在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,双方协商不成的,经双方商定,可采用以下方式解决:

1.因本合同所发生的争议,申请当地仲裁委员会仲裁。

2.按司法程序解决。

八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜):

1.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA503-20xx)》,对该工程实施检测,乙方对规定的检测范围负责,承担检测评定责任。

2.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA503-20xx)》,对该工程实施检测。

3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测,检测后,若现状发生改变,乙方概不负责。

(甲方) (公章)

受 托 方:

(乙方) (公章)

签订地点: 省 市(县)

签订日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

检测结算合同范本4

甲方:

乙方:

依据_合同法、招投标法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,(甲方)委托常德鼎信土木工程质量检测中心(乙方)采用静载法和动测法对本工程的桩基进行检测。经双方协商一致,拟定本合同,以示共同遵守。

一、工程概况

工程名称:

二、检测范围、内容及工作安排

根据《建筑桩基检测技术规范》和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及相关技术规范的.要求,检测本工程抽测各桩的砼完整性和承载能力,并评定其是否满足设计要求。

本工程的检测桩点的数量和位置由建设方、设计方、勘察方、监理方确定。

根据本工程的桩基检测方案进行桩基承载力、完整性检测。

进场检测日期由甲方确定,需提前天通知乙方。

若有补桩的检测,检测时间双方协商确定,桩基检测费用按抗压静载费用单价人民币 元/吨、动测费用单价 元/根结算。

三、双方权利与义务

甲方的权利与义务

在现场检测开始前及时向乙方提供桩位图、工程地质勘察报告、桩的施工记录及桩身设计参数等资料。

3. 负责做好静压桩桩帽和小应变桩头清理,修筑好吊车运输通道,提供三相电源,为整个工作提供必要保障。

在乙方进行现场检测时,甲方应委派人员在现场辨别确认拟检测的桩位。

3. 协调有关各方的关系,提供便利和一般性协作,确保测试工作顺利完成。

乙方权利和义务

严格遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测,对测试数据及提交报告的真实性、准确性和公正性负责。

接受监理方及有关行业主管部门的监督,对检测的桩基负责。

在接到甲方通知后需在三天内进入现场进行检测。正式报告待工程全部桩基检测完毕后提供。

甲方:

乙方:

日期:

检测结算合同范本5

(一)甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

(二)双方签订本合同后,由甲方在开展检测活动之前,将本合同报送建设主管部门指定的机构进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时,甲方应及时办理本合同变更登记手续。

(三)甲方授权__________________为代表,负责与乙方联系。如甲方代表发生变更,甲方应书面告知乙方。

(四)甲方应于检测活动开始前______日内向乙方提供附件二所列的与本检测业务有关的资料及文件,并对资料的可靠性负责。

(五)委托检测前,甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的,甲方应及时书面告知乙方。

(六)在委托见证取样类样品检测前,甲方应填写检测委托单。委托单应采用本市统一样式,并经见证人员和取样人员当场签字确认。

(七)检测项目属于工程类检测的,甲方应提前______日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证,并在现场检测原始记录上签字确认。

(八)甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调,为乙方提供必要的外部工作条件。

(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

检测结算合同范本6

*方:_________

乙方:_________

根据中华*共和国《煤炭法》第47条规定,为维护煤炭供需双方利益,确保燃煤质量,鉴于乙方受设备技术等条件限制,无法自行开展煤质检测工作,特委托*方代理煤炭质量检测。经双方协商一致,协议如下:

1.乙方自双方协议签订之日_________年_________月_________日起至_________年__________________日止_________年内至少需向*方提供煤样_________只,此只煤样的检测费用一次*收取_________元(按只收取,分_________次收取),若超出_________只煤炭样再另行收费。

2.*方按国家标准负责检验下列项目:煤的工业分析,煤的全水份测定,煤的全硫测定,煤的发热量测定。若乙方要求其他项目检测则另行收费。

3.收费标准。依据_________物价局_________规定,*方本着互惠互利的原则,按_________元/只收取,(一次*收取_________元,分_________次收取,)全年检测费用_________元**。

4.乙方负责煤样的采集和运送,如委托*方采样则*方另行收取采样费。

5.*方承检乙方送检的煤样,仅对来样负责,检验报告以_________方式告知。

6.*方收到样品后,保*在_________天之内报出结果。

7.*方在协议有效期内将向乙方无偿提供技术咨询。

8.若双方协作中出现其他问题,愿自行协商解决或_________。

9.其它需要明确的事项

_________。

*方(盖章):_________    乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

_________年____月____日    _________年____月____日

签订地点:_________     签订地点:_________

*方:

乙方:

*方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三*及玻璃节能检测,根据《中华*共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,*乙双方必须严格执行。

一、检测依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(gb50411-20_);2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20_);3、“关于转发_发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20_]20号);4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制*标准管理的通知”(桂建管[20_]26号);5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”(桂建科[20_]36号);

6、设计要求。

二、检测内容、数量及相关费用、支付方式

1、检测费用按桂建质检协字[20_]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

2、检测费金额为:

3、检测费用的支付:本合同签订后一周内*方先支付检测费的60%,余款提交检测报告

后一周内支付。

三、*方责任

1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

四、乙方责任

1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。

2、在*方送样且满足相应项目的检测条件后

3、乙方对检测报告本身的真实*、合法*负责,如因乙方检测报告的结论错误给*方造成损

失的,由乙方承担相应的赔偿责任。

五、本合同一式肆份,*乙双方各执两份,具有同等效力。

六、本合同自双方签字盖章后生效。

*方:乙方:

法人代表/或委托代理人:

检测结算合同范本7

甲方:陕西融信物业有限责任公司

乙方:陕西电气消防安全检测所

地址:西安市东新街232号

地址:西安市西五路28号四楼

电话:7406175

帐号:西安市商业银行营业部

103-220_0028-93

电话:(029)7293173

法人代表:

法人代表:

代理人:

代理人:

年月日

年月日

一.承检方根据委托方要求对委托方提供的样品进行检测并出具检测报告,按有关部门要求和合同约定发送检测报告、处理检毕样品。委托方按检测要求提供合法适用的样品并在检测工作开始前按合同约定的金额支付检测费用。测试结果如不合格,委托方在不超过一个月的整改期内可免费复测试相关委托项目1次。

二.委托方通过自行送达或委托他人送达(包括邮寄)的检测样品应当是完整、无损、安全及适用于检测的,并应确保样品可在国内外合法流通,不用于非法目的。如委托方提供的样品系用于特殊目的,应在签订检测合同前向承检方说明。委托方向承检方提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的。

三.委托方对检测报告有特殊要求,包括对检测结果有测量不确定度要求时,需在检测合同中声明。

四、对检测合同内容的任何变更均须以书面方式进行。由签订本合同的委托方代表和承检方代表共同签字确认后方为有效。检测合同变更生效后即按更改合同执行。

五.由承检方代为确定检测方法或需要偏离原定的检测方法时承检方需将代为确定的检测方法或所需的偏离及时通知委托方,并得到委托方的确认后方可执行。

六.承检方按委托方要求发放检测报告。委托方自取或委托他人代取检测报告,应当凭本合同(原件)领取检测报告。

七.八.委托方对检测报告结果有任何异议的,应在收到检测报告15日内向承检方提出。委托方不得利用检测报告进行非法活动,不得私自涂改或部分使用报告内容。对由上述行为而造成的一切后果承检方均不负任何法律责任,并保留追究相关方责任的权利。

九.委托方所需的检测报告数应在本合同中予以声明,对于超过规定数量的检测报告应缴纳报告费用。报告一经发出,承检方如无错误不予修改。加盖承检方检测专用红章的报告复印件与原件效力相同。对复印后未加盖承检方红章的检测报告,承检方一律不予认可。

十.承检方作为具有独立法人资格的第三方公正权威检测机构,所出具的检测报告完全基于其第三方公正立场,不受其它方面的干预和影响。承检方对检测结果负责,对涉及委托方的技术秘密、商业秘密等均承诺予以严格保密。

十一.因灾害、事故等人力所不可抗拒的情况而造成样品损坏或遗失的,承检方不对样品的损坏、遗失及因此而造成的检测结果偏离负责,并可根据需要变更或解除本检测合同。

十二.因样品库存量有限,特此声明:承检方义务保管检测样品的期限为自受理样品之日起至检测报告领取或发送之日后45天止。承检方有权在检测报告领取或发送后45天后,对推送方式为自取但未取走或邮寄失败的样品进行自由处理。

十三.本合同一式两份,承检方和委托方各执一份。

委托方代表签名:______________

_________年____月___日

合同编号:

甲方(委托人):四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

风电场道路工程项目部

乙方(检测机构):丘北县建设工程质量检测中心

检测机构编号:20xx250098R

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

1。1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

1。2工程地点:丘北县舍得乡

1。3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

1。4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

1。5开工日期:20xx—4—1

1。6其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:

原材料检测□压实度检测□弯沉检测

砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

其它:

第九条争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:

联系人手机:联系人手机:合同订立时间:年月日

合同订立地点:丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心

甲方:

乙方:

依据_合同法、招投标法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,(甲方)委托常德鼎信土木工程质量检测中心(乙方)采用静载法和动测法对本工程的桩基进行检测。经双方协商一致,拟定本合同,以示共同遵守。

检测结算合同范本8

甲 方:_______________________

乙 方:_________________

根据《_合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合建筑工程检测试验的特点,甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上,就乙方承接甲方施工的通利紫荆商都二期项目工程检验(以下简称试验),签订本协议:

一、 工程概况:

1.监理单位:

2.平方米

3.计划竣工日期

二、甲、乙双方责任:

(一)甲方责任

1.甲方需照建筑工程质量等要求进行取样,样品质量及数量需满足标准、规范的要求。

2.所有送检样品应和施工现场的原材料保持一致,并办理委托手续。

3.混凝土配合比和砂浆配合比要等原材料(水泥、砂、石等) 试验合格后,方可申请(配合比所用的原材料应提前10天送至试验室试验)。

4.甲方的取送样员需持有上岗证,见证员需持有见证员证,并存留送样员和见证员复印件。

5.甲方需在乙方留下可靠的联系方式,以利工作方便。

6.甲方如对检测结果有异议应在15天之内提出申诉,协商解决。

7.甲方需按照要求提供现场检验所需的水电及人工配合。

8.甲方需按合同条款要求,及时结算试验费。

(二)乙方责任

1.乙方严格按照建筑工程质量标准、规范进行试验。

2.乙方应按合同要求及时、保质、保量为甲方提供试验服务和

真实、可靠、完整的试验材料。

3.乙方仅对甲方负责,一切以甲方委托试验样品和要求为准。4.乙方负责到甲方施工现场接收委托试验样品,每周两到三次。

三、试验费用及结算方式:

根据本工程实际情况,见证取样试验费按元每平方计算,计元每平方计算,计_________元,试验费总计50%,(高层建筑 10层时付费25%)计25%,计_________元。

四、非常用建筑材料试验费不在本合同范围内。

五、本协议如有未尽事宜:

经双方协商后签订补充协议,与协议正文同等有效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

六、本协议自签订之日起生效,待检验完毕,检验费结清并交齐检验

报告之日起终止。

七、附表:

常用建筑材料和非常用建筑材料明细及最快检测时间见附表,主体结构检测项目附表3。

甲方(盖章)_____________________________ 乙方(盖章)_____________________________

甲方负责人:_____________________________ 乙方负责人:_____________________________

甲方承办人:_____________________________乙方承办人:_____________________________

检测结算合同范本9

根据《建筑桩基检测技术规范》和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及相关技术规范的.要求,检测本工程抽测各桩的砼完整性和承载能力,并评定其是否满足设计要求。

本工程的检测桩点的数量和位置由建设方、设计方、勘察方、监理方确定。

根据本工程的桩基检测方案进行桩基承载力、完整性检测。

进场检测日期由甲方确定,需提前天通知乙方。

若有补桩的检测,检测时间双方协商确定,桩基检测费用按抗压静载费用单价人民币 元/吨、动测费用单价 元/根结算。

推荐阅读:

  燃气开户合同范本(精选15篇)

  防水付款合同范本(通用21篇)

  土方工作合同范本(通用3篇)

  第三方评估协议合同范本(热门42篇)

  助理签合同范本(共47篇)

  正规投资合同范本(必备53篇)

热门标签: 合同范本
检测结算合同范本(共9篇).docx

将本文的Word文档下载到电脑

推荐度:

下载

为您推荐

银行小合同范本(实用18篇)

银行小合同范本1银行借贷合同参考格式经XX银行 县支行 营业所(以下简称贷款方)与 (以下简称借款方)充分协商,签订本合同,共同遵守。第一、自 年 月 日至 年 月 日,由贷款方提供借款方贷款 元。借款、还款计划如下:第二

银行信托合同2023-10-28 17:10:30

房屋签定合同范本(汇总21篇)

房屋签定合同范本1甲方:(出租人)乙方:(承租人)双方经友好协商,根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议:第一条 出租房屋坐于 ,房屋建筑面积 平方米,砖瓦结构,房屋门窗好,水、电、气、暖供应正常,房屋租赁期限 年:

其它合同2023-11-05 17:11:16

山地修路合同范本(共48篇)

山地修路合同范本1甲 方:xxx乙 方:由于今年雨水较多,镇内南环路保民到共合段公里道路损毁严重,为了方便交通,保持通车顺畅,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。一、维修路段:保民到共合段南环路约公里。

其它合同2023-11-05 17:11:46

居间合同范本诉状(实用7篇)

居间合同范本诉状1原告:_________________李__,女,汉族,19__年_月_日出生,住西安市_路_小区_号楼_号。被告:_________________胡__,男,汉族,19__年_月_日出生,住西安市_路_小区_号楼_号。诉讼请求:__

其它合同2023-11-05 17:11:45

外贸仓储合同范本(汇总53篇)

外贸仓储合同范本1甲方: 四川省某某有限责任公司 (出租方)乙方: 广东省某某有限责任公司 (承租方)根据《^v^合同法》和目前政策规定,就乙方租赁甲方土地事宜,经双方协商一致,现签订如下协议,以便共同遵守:一、租赁物位置面积。甲方将位于四川省达州市某县某

其它合同2023-11-05 17:11:44

家具装潢合同范本(实用12篇)

家具装潢合同范本120_家电家具齐全精装修房产租赁出租方身份证地址、号码:承租方身份证地址、号码:甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:一、租赁地点及设施:1.租赁地址:;房型规格;居住面积平方米;2.室内附属设施:电器:家具:二、租用期限

其它合同2023-11-05 16:11:23