2024年电力工程安装合同(13篇)

更新时间:2024-02-12 09:00:38 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

电力工程安装合同一

签约地点:__________

乙方:__________

签约时间:xxxx年xx月xx日

经甲乙双方友好协商就“xxx”项目事项达成如下协议:

一、项目名称:“xxx”项目电力安装子项目

二、数量:以该项目实际工程量为准备。

三、施工要求:按施工设计图要求施工。

四、质量标准:按设计图的质量要求。

五、检测方式:经质量监督部门验收合格为准。

六、付款方式:预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补。以转账结算(xxx:工行6222xxx)

七、价格:350元/平方米确定

八、安全责任问题:施工安全由甲方负责

九、其他约定事项:

1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。

2、供需双方签字本合同生效。

3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

乙方:__________

联系电话:__________联系电话:__________

委托代表人:__________委托代表人:__________

电力工程安装合同二

(如)甲方(发包方):

(如)乙方(承包方):

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包内容:项目区输变电线路采用高压与低压配套配置,高压线采用 kv明线架设,低压采用 kv明线布置,共架设长度为 公里,其中高压线 公里,低压线 公里。高压线采用jklgwj-10kv/1×70架空绝缘线;低压线采用jklgwj-0.6kv/1× 架空绝缘线。低压电杆采用 米钢筋混凝土杆,间距 米;高压电杆采用 米钢筋混凝土杆,间距 米。

架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 kva节能变压器 台及配套设施配备塑钢结构, 米× 米 起脊变压器房。施工前,首先要做好施工准备工作,包括技术准备、物资准备等,第二组织有关人员进行现场调查,包括进行线路复测,选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后,做好资产移交工作。

4、开工日期: 年 月 日

5、竣工日期: 年 月 日

6、合同价款:

第二条:技术标准

一、工程范围:省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。

二、施工基本要求

1、服从当地电网规划,基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配,满足供电管理部门的要求;

2、主结线规范、简洁、清晰,电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理,高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;

3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活,要实现集中控制与分散控制灵活选择;

4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。

5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。

三、需遵守和执行的.规程、规范和标准:

1、66kv及以下架空电力线路设计规菏(gby0061-97)

2、供配电系统设计规范(gb50052-95)

3、10kv以下变电所设计规范(gb50053-94)

4、低压配电设计规范(bg50054-95)

5、电气装置安装工程35kv及以下架空线路施工及验收规范(gb50173-92)

6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(gbj148-90)

7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(gb50169-92)

8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(gbj50150-91)

9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88)

10、农村低压电力技术规范(9dl/t499-20xx)

四、报价书编制依据:

1、经业主审定的施工图纸及施工说明;

2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;

第三条:如甲主要施工人员

1、项目负责人:

2、工程技术负责人:

3、质量检查负责人:

4、安全检查负责人:

5、甲方驻工地代表:

第四条:如乙方主要施工人员

1、施工技术负责人:

2、质量检查负责人:

3、安全检查负责:

第五条:甲方工作

1、书面提供所需材料、高压线路布置,乙方提供给甲方服务费 元。

2、做好当地群众工作,为乙方提供良好的施工环境。

第六条:质量检查和返工

甲方应随时检查工程质量,如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求,乙方应按甲方意见采取补救措施,彻底返工,并达到设计目的。如乙方隐瞒质量事故,有意不执行甲方意见,除返工外甲方可对乙方每以点 元罚款。

第七条:工程质量的核实与确认,乙方应按甲方提供技术要求施工,如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符,按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。

第八条:工程款支付与结算

签订合同生效:不拨预付款,开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%,拨款20%,工程竣工,验收合格后,拨付工程款90%,剩余10%作为质量保证金,一年后支付。

付款方式:一律采用转帐支付。

第九条:竣工验收

工程竣工后,甲方先行初步验收,并提出质量评价意见。工程项目全部完成后,整编好竣工资料,连同初验意见,报上级主管部门,申请竣工验收。

第十条:争议

甲乙双方如果发生争议,先行协商解决,如果协商不成,可通过上级主管部门或仲裁部门解决。

第十一条:安全施工

甲方应注意乙方施工安全,并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决,甲方不予负担。

第十二条:履约保证金,为维护施工质量,符合设计项目的严肃性,乙方向甲方交付履约保证金10%后,经甲方认可,甲方将履约保证金退给乙方。

第十三条:其它。乙方的工程量清单及报价,作为最终结算的依据。 内部机密。

甲方:乙方:年月日:

电力工程安装合同三

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称: ;

2、工程地点: ;

3、工程范围: ;(详见施工图纸内容);

4、承包方式:_ 。

5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。

二、合同工期及工期延误

1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金,算至验收合格之日;

3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

d设计变更或工程量增加;

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

f不可抗力;

g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;

4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的`材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;

3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。

十一、争议解决

双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括:

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间:___年___月___日

合同订立地点:____________________

本合同共_ 页

发包人:_________ 承包人:

住所:__________ 住所:

法定代表人:_______ 法定代表人:

电话:__________ 电话:

传真:__________ 传真:

开户银行:________ 开户银行:

账 号:_________ 账 号:

邮政编码:________ 邮政编码:

电力工程安装合同四

发包方(甲方):____________

承包方(简称乙方):____________

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,为了明确责任,便于施工,结合本工程的具体情况,双方达成以下协议:

1、工程项目及内容(工程概况)

(1)工程名称:____________

(2)工程地点:____________

(3)工程内容或承包范围:

(4)图纸:图纸是乙方施工的依据,一式三份,甲乙双方各持一份,客户中心一份。图纸提供方式:电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。

2、合同工期 开工日期:(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期),竣工日期:(注:工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。)合同工期总天数为天,如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工,致使工期延期,因此造成的损失由甲方承担。如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工,工期顺延。

3、承包方式:

4、工程总价:

5、工付款方式

(1)工程开工前,甲方预付乙方工程款元(大写: 整 ),用于工程前期线缆铺设。

(2)设备到甲方指定安装位置,甲方支付乙方 元(大写: )

(3) 乙方安装完毕,经设备可正常用电,经相关部门验收合格,甲方在 年 月 日前付清剩余 元(大写: 整 )

6、工程质量及验收

1. 乙方对设计单位的设计图纸应会审,应按图施工,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

2. 乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工,不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者,则有乙方承担一切损失。

3. 工程验收:自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内,由甲乙双方提请相关电力部门验收。

4. 甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。

7、违约责任:如有违反本合同相关事宜的`,违约方应向对方支付本工程价款总额%的违约金。

8、施工安全:在施工过程中,由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工,在施工期间造成的一切事故或损失,由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

9、设备质保、维保

1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家,技术规范符合国家法律法规要求的, 否则带来的一切后果由乙方负责。

2、设备质保期年,日常维保由乙方负责。

10、争议: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成功,则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。

11、本合同后附材料和价钱清单,是本合同的一部分。

12、本协议未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

13、本协议一式页份,甲乙双方各持份,自双方签字盖章后生效。

发包方(甲方公章):____________ 承包方(乙方公章):____________

住所:____________ 住所:____________

法定代表人: ____________法定代表人:____________

委托代理人: ____________委托代理人:____________

电话:____________ 电话:____________

开户银行:____________ 开户银行:____________

账号:____________ 账号:____________

日期:____________

电力工程安装合同五

甲方:××集团电力建设有限公司签约地点:

乙方:签约时间:________年____月____日

经甲乙双方友好协商就“×××”项目事项达成如下协议:

一、项目名称:“×××”项目电力安装子项目

二、数量:以该项目实际工程量为准备。

三、施工要求:按施工设计图要求施工。

四、质量标准:按设计图的质量要求。

五、检测方式:经质量监督部门验收合格为准。

六、付款方式:预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补,以转账结算。

七、价格:350元/平方米确定

八、安全责任问题:施工安全由甲方负责

九、其他约定事项:

1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。

2、供需双方签字本合同生效。

3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方:乙方:

联系电话:联系电话:

委托代表人:委托代表人:

电力工程安装合同六

甲方―――― 乙方:装饰公司

兹有甲方位于――――――――――水,电路改造工程由乙方完成。其服务流程:免费上门设计、预算、测量、签定安装合同,上门安装需要提前2天预约,安装完毕,有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤,时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款,签《质量服务卡》。

项 目 预测/米 实测/米 备注 完工后业主签字

水路改造/暗明

电路改造/暗明

pp-r专业水路改造报价表

临近区域(郊区较远另加运费,商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

100米以上 32元/米

70米至90米 35元/米

40米至69米 37元/米

16米至39米 40元/米

5米至15米 48元/米

5米以下 69元/米

100米以上 58元/米

70米至99米 63元/米

40米至69米 69元/米

16米至39米 76元/米

5米至15米 88元/米

5米以下 98元/米

100米以上 42元/米

70米至99米 48元/米

40米至69米 56元/米

16米至39米 62元/米

5米至15米 69元/米

5米以下 88元/米

电路改造 明线:15元/米 昆仑牌;暗线:35元/米 天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽,埋pvc硬质管及配件,内穿2.5平方毫米塑铜线,分色布线。(2)pvc管内穿线不超过4根,弱电(电话,电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道,按照实际米数用量计算,非承重墙打孔20/个,承重墙打孔40/个。拆改水表―――元。

2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

4.服务标准:按照行业标准施工规范严格施工,安装完必须清理现场。

5.安装质量承诺:水路安装完打压试验无漏水,如在规定的.温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

电力工程安装合同七

甲方:_________(以下简称甲方)乙方:_________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:

一、工程名称:__________________供热转换站更换配变

二、工程范围及内容:更换250kva配变一台。

三、承包方式:乙方包工包料,按设计施工。

四、工期要求

__________年_________月_________开工

___________年_________月_________完工,工期一天。

五、质量标准,已验收通过为标准。

六、合同价款:预算为______元,经双方协商定为______________元整(¥______元)。

七、工程款支付:

合同内容全部完工、验收合格后支付___________%合同价款。

八、违约责任:

1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

2、因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按___________元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的`损失。

九、其他:

1、在质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,有乙方承担责任。

2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任。

3、乙方负责办理工程竣工验收及相关手续,甲方予以协助。

十、争议:

本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决。

十一、本合同份数:本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。

甲方(签字):_________公章乙方(签字):_________公章

电力工程安装合同八

根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:

第一条 工程概况

1.1 施工地点:_________.

1.2 工程装饰装修面积:_________.

1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):_________.

1.4 施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。

1.5 工程承包方式,经商定采取下列第_________种方式:

(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);

(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);

(3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。

1.6 工程期限:

开工日期:_________年_________月_________日;

竣工日期:_________年_________月_________日。

1.7 工程款:本合同工程造价为人民币_____元,金额大写:____(见附件6:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。

若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。

第二条 工程质量标准

2.1 本工程质量执行国家标准gb50096-1999《住宅设计规范》、gb50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

2.2 装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

2.3 其它约定标准(在“是”或“否”对应的“□”中打“√\”或填写其它标准):

(1)gb/t18883-20xx《室内空气质量标准》□是□否执行;

(2)_________.

第三条 丙方的责任

3.1 根据甲方的需要,负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务,以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的情况下,争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》,约定具体事宜。

3.2 根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的`检测实验室进行有偿验收。

材料验收单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》(合同编号:_________)。

3.3 根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》,约定具体事宜。

工程监理单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》(合同编号:_________)。

3.4 根据甲方的需要,在本工程竣工后,组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收,以确保达到gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》,约定具体事宜。

环境检测单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》(合同编号:_________)。

3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目,丙方应督促乙方进行治理或返工,直至达标为止。

3.6 合理监控工程款,向甲方保证工程款的安全;在乙方顺利履行职责时,按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时,负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时,不得同意甲方提走剩余的工程款(具体可参见4.1款)。

3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时,丙方应及时履行职责,以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的,责任由丙方承担。

第四条 甲方责任

4.1 本合同签定后_________日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。

若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程,除非另有约定,减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出,须等工程完工后再返还甲方。

本工程款项特约帐户为:

开户名:_________

开户行:_________

帐号:_________

4.2 开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。

4.3 向乙方提供施工所需水、电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。

4.4 遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.5 甲方不得有下列行为:

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。

4.6 凡涉及4.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。

4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

4.8 指派_________为甲方驻工地代表(如有需要),负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

电力工程安装合同九

单位名称:

住所:

法定代表人:

联系电话:

劳动者姓名:

联系电话:

身份证号:

家庭住址:

紧急联系人:

联系电话:

甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:

自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。其中试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,期限为_____个月。

合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理录用手续。

甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。

(一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。

(二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元。

(三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

(一)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。乙方缴纳金额,先由甲方统一支付,后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。

(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。

(三)乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

(四)乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天。乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。

(五)根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的,需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。

(一)按时上下班,不得迟到早退。

(二)严格遵守操作规程,保证生产。

(三)爱护单位财产,不得无故损坏公物。

(四)上班工作(生产)时间不得做私事,不得做与生产工作无关的事。

(五)听从指挥,服从调动。

(六)保质保量完成任务,不得投机取巧。

(七)有事及时请示报告,不得擅自主张。

(一)甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。

(二)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。

(三)有下列情形之一的,可以解除劳动合同:

(1)双方一致同意的。

(2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的。

(3)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的。

(4)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。

(四)有下列情形之一的,本合同自行解除:

(1)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。

(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。

(五)乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退:

(1)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的。

(2)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的。

(3)服务态度恶劣,损害消费者利益的。

(4)有贪污、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的。

(5)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。

(六)甲方有下列情形之一的`,乙方可以辞职:

(1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的。

(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的。

(3)人格受到甲方负责人侮辱的。

(4)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法律、政策,侵害工人合法权益的。

(5)经国家批准应征入伍的。

(七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同:

(1)合同期限未满,又不符合第六条第3项情况之一的。

(2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或大部分丧失劳动能力的。

(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。

(八)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条第(四)款所列情况外,必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。

甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。

乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离单位手续。

(一)甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元。如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。

(二)甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。

(三)甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共_________元。

(四)计件工资制的,月工资结算办法:_________。

(五)乙方不论是在职还是离职后,都必须严守公司商业机密,如有违反,甲方有权要求乙方承担一切经济损失及法律责任。

任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果,追究违约金_________元,赔偿金_________元。

甲方(公章):

法定代表人(签字):

签约日期:________年_______月_______日

乙方(签字):

签约日期:________年_______月_______日

电力工程安装合同篇十

甲方:____集团电力建设有限公司

乙方:________

签约时间:________年____月____日

经甲乙双方友好协商就“______”项目事项达成如下协议:

“______”项目电力安装子项目

以该项目实际工程量为准备。

按施工设计图要求施工。

设计图的质量要求。

经质量监督部门验收合格为准。

预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补,以转账结算。

350元/平方米确定

施工安全由甲方负责

1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。

2、供需双方签字本合同生效。

3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方:____乙方:____

联系电话:____联系电话:____

委托代表人:____委托代表人:____

电力工程安装合同篇十一

甲方:

乙方:

甲方委托乙方进行省道303线夏地至前汾溪段公路工程隧道用电用电安装工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同:

一、工程名称:

1、陆地湾引水隧道工程施工用电按装

二、工程地点:陆地湾

三、承包方式:包设计、包设备材料采购及安装包工程施工通电。

四、工程造价:

总承包价(不含税)

五、工程内容和范围:

1、①高压线路架设;

②变压器安装;

③配电间高低压配电盘及计量安装。

2、①拆除原已安装变压器及高压电杆;

②延伸高压线路的电线电杆架及安装;

③配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任:

1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。

2、按约定时间支付工程款,否则视为违约。

3、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。

十、乙方责任:

1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。

2、保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。

十二、安全施工:

乙方应按有关规定,采取严格的.安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。

十三、解决合同纠纷方式:

在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十四、本合同正本贰份,副本贰份。具有同等效力,甲乙双方各执正本壹份,副本壹份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表人: 代表人:

签订日期: 年 月 日

电力工程安装合同篇十二

甲方:_________(以下简称_________)

乙方:_________

一、工程名称:_________

二、工程地点:_________

三、承包形式:包工包料

四、工程内容_________

五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。

六、双方责任1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的'运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:(1)提交_________

仲裁

委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。甲方(签章):_________??????? 乙方(签章):_________法定代表人(签章):_________

法定代表人(签章):_________委托代表:_________ 委托代表:_________开户银行:_________

开户银行:_________帐号:_________

帐号:_________电话:_________

电话:_________签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___日协议签订地:_________ 协议签订地:_________

电力工程安装合同篇十三

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为确保工程顺利进行,结合本工程的具体情况,本着协商精神,双方签订如下合同,作为工程验收、结算的依据。

一、工程名称

工程名称:毛天线#177-#197迁移

二、工程承包范围及方式

甲方采取包工包料的'方式承包给乙方组织施工。

三、工程质量

1、本工程质量符合国家能源部质量验收标准及湖南省用电规范。

2、本工程须按国家《电气安装施工规范》进行施工,在施工过程中乙方施工人员必须持有效合格技术证件按设计要求安全施工,服从甲方及监理的现场管理。若发现不安全施工因素,应立即停工整改。

3、工程竣工后,由甲乙双方及有关部门人员按设计施工图、设计变更通知和国家现行电气安装施工验收技术规范以及工程预算书所列项目进行初步验收。

四、工程开竣工日期

乙方于 年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,共计工期 天。

五、1、乙方根据设计及电力部门要求选择施工。

2、主要电气设备必须获得国家强制性产品认证书和电工产品认证合格证书。

六、结算依据及付款方式

该工程根据新消耗量定额及相关取费标准,结合现场变更经济签证结算(预算包干)。工程开工后工程款一次性付清。

七、双方职责

1、甲乙双方在签订合同后,具有同等法律约束力。

2、甲方配合乙方提供施工方便,按合同向乙方付款。

3、甲乙双方共同参与进行验收。

4、乙方保证施工安全,优质安装,按时交验、具备送电条件,对安装工程中出现的事故,乙方承担一切责任。

5、在施工过程中,由于乙方原因造成甲方设备及其他损失均由乙方承担全部责任,并负责全额赔偿。

6、甲方配合乙方青苗补偿及道路周边协调工作。

7、本合同违约责任依据《中华人民共和国合同法》办理。

8、本合同一式两份,双方各持一份,签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:法定代表人:委托代理人:电话:开户银行:帐号:年 月 日

乙方 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 帐号: 年 月 日

推荐阅读:

  最新基本建设合同单行本 基建工程合同(十四篇)

  建筑合同条款(十五篇)

  2024年建筑合同条款(十五篇)

  最新终止协议书面通知 工程合同终止协议书(13篇)

  2024年简单绿化工程合同(14篇)

  水暖工程合同(五篇)

热门标签: 合同 电力
2024年电力工程安装合同(13篇).docx

将本文的Word文档下载到电脑

推荐度:

下载

为您推荐

涵洞拆除合同范本(精选84篇)

涵洞拆除合同范本1为了确保广州市公共自行车运营管理有限公司办公室场地装修工程施工期间安全无事故,特向贵司就xxx工程的安全管理工作作如下承诺:一、在工程施工期间,发生的所有与工程施工有关的安全事故由我单位承担全部责任。二、指定施工安全监督员,负责施工现场的

合同书2023-11-16 09:11:15

整体采购合同范本(必备28篇)

整体采购合同范本1供货单位:_______________________(简称甲方)购货单位:_______________________(简称乙方)为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《_合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保

采购合同2023-10-16 11:10:34

投资谈判合同范本(32篇)

投资谈判合同范本1甲方:________乙方:________甲乙双方共同开设位于________的健身房,针对健身房的投资、经营、管理、服务等事项,甲、乙双方共同协商,本着共同发展的原则,达成以下协议:一、甲方投入的合作费用合作期限:自____年____

合同书2023-11-16 09:11:48

食堂物业合同范本(精选4篇)

食堂物业合同范本1为搞好_______(以下称为甲方)所属之__食堂,满足甲方工作人员的就餐需要,为__公司搞好生活服务保障,现甲方委托_____(以下称为乙方)为该食堂提供有偿管理服务。经双方友好协商,达成如下协议:第一条、签订合同双方甲方:______

合同样本2023-12-01 20:12:23

车辆协议合同范本(汇总28篇)

车辆协议合同范本1甲方:___乙方:___甲方现有(---),现在转让给乙方50%的股份,(折合人民币--------整),经双方协商达成如下:一、经营年限及规定均按与车属单位所订合同为主,甲、乙双方都无权私立。二、本车辆由甲方负责经营(包括办事、车辆维护

合同书2023-11-16 09:11:47

安化租房合同范本(优选3篇)

安化租房合同范本1出租方(甲方):_____,男女,身份证号码___________________________承租方(乙方):_____,男女,身份证号码___________________________根据《_简易的租房民法典》及其他相关法律、

租房合同2023-10-18 20:10:18